Jeneratör Temini ve Montajı İşi

Teslim edilen malların miktarı ve teknik şartnameye uygunluğu kabul tutanağı ile tespit edilir; kabul belgesi ödeme belgesine eklenerek ödeme süreci başlatılır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü Havzası Trafo Tesisi Civarı

Servis hizmeti için İzmir il sınırları içinde yerleşik TSE (TS 12650) Hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi verilmelidir.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Yüklenici, İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir; noter onaylı yetki belgesi ve vekil bilgileri İdareye bildirilir. Muayene, kabul veya montajda yetkili birimlerle birlikte çalışır.

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyenler yerli malı belgesi sunmalıdır.

Teklif mektubu ve katılım belgesi e-imza ile imzalanarak ihale saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

Teklif bedelinin en az %3'ü oranında geçici teminat verilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde geçici teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurt dışında elde edilen iş deneyimi kullanılması durumunda pay oranında teminat zorunludur.

Tekliflerin açılması aşamasında isteklilerin ihale tarihi itibarıyla yasaklılık durumu ile kesinleşmiş vergi veya sosyal güvenlik prim borçları EKAP üzerinden kontrol edilir.

Servis hizmeti için İzmir il sınırları içinde yerleşik TSE (TS 12650) Hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

İdare tarafından montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden ücret alınmaz.

Teslim, montaj ve ambalaj durumu şartnamelere uymayan veya kusurlu malları Yüklenici İdarenin belirlediği sürede bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen uygun olmayan malların değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde yükleniciye 5 defaya mahsus teslim imkanı verilir.

Teslim edilen malda hileli malzeme, teknik şartlara aykırılık veya gizli ayıp olması halinde malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesi talep edilir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü Havzası Trafo Tesisi Civarı

Numune/demonstrasyon istenen hallerde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, geçici teminatları gelir kaydedilir ve haklarında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır.

Bu sözleşme götürü bedel sözleşmedir.

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımında garanti süresi öngörülmesi halinde kesin teminatın yarısı taahhüdün yerine getirilmesi ve borçsuzluk tespitinden sonra, kalanı ise garanti süresi dolduktan sonra iade edilir.

Sözleşmeye ilişkin ödemeler İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı İnsan Kaynakları ve Mali İşler Servis Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödemeyi yapacaktır.

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

İşte fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan süre uzatımlarında yürürlükteki esaslara göre hesaplama yapılacaktır.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden düşük bedelle tamamlanması halinde yükleniciye sözleşme bedelinin %80'i ile yapılan iş tutarı arasındaki bedel farkının %5'i ödenir.

Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep edebilmek için durumun meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılmalıdır.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

İdare tarafından montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden ücret alınmaz.

Yüklenici, İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir; noter onaylı yetki belgesi ve vekil bilgileri İdareye bildirilir. Muayene, kabul veya montajda yetkili birimlerle birlikte çalışır.

Teslim edilen malların miktarı ve teknik şartnameye uygunluğu kabul tutanağı ile tespit edilir; kabul belgesi ödeme belgesine eklenerek ödeme süreci başlatılır.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; devralanda ilk ihale şartları aranır. Devir tarihini takip eden 3 yıl içinde başka sözleşme devredilemez veya devralınamaz.

Sözleşmeyi devralan yüklenici sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat vermek zorundadır.

Teslim, montaj ve ambalaj durumu şartnamelere uymayan veya kusurlu malları Yüklenici İdarenin belirlediği sürede bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Malların süresinde teslim edilmemesi durumunda İdare tarafından Yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılır.

Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmeyen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05'i (on binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen uygun olmayan malların değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde yükleniciye 5 defaya mahsus teslim imkanı verilir.

10 günlük ihtara rağmen teslim yapılmaması veya yasak fiillerde bulunulması halinde protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenici mücbir sebep halleri dışında mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini belgelerle idareye bildirirse protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

İhale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil tespiti halinde sözleşme feshedilir; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmış ve kamu yararı varsa idare taahhüdün tamamlanmasını isteyebilir.

Mücbir sebebin kabulü için kusur bulunmaması, engelin aşılamaması, meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirim yapılması ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve ek kesin teminatlar iade edilir.

Fesih tarihlerini izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır ve bu karar karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre fesihte kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Fesih halinde yüklenici teslim işlemlerini durdurur, idarenin talimatlarını yerine getirir, işyerini terk eder ve idareye ait malzeme, araç ve belgeleri tutanakla teslim eder.

Kesin teminat tedavüldeki Türk parası ise doğrudan, teminat mektubu ise tahsil edilerek, devlet tahvili ise paraya çevrilerek gelir kaydedilir ve borca mahsup edilemez.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Teslim edilen malda hileli malzeme, teknik şartlara aykırılık veya gizli ayıp olması halinde malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesi talep edilir.

Yetkili kuruluşlarca malın piyasaya arzı yasaklanır veya toplatılırsa yüklenici malı geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Açık ihale usulü

Teklif fiyatları ve ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır.

Götürü bedel teklif verilecek ve toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Teklif bedelinin en az %3'ü oranında geçici teminat verilmesi zorunludur.

Sözleşmenin uygulanması sırasındaki her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhildir.

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, mevzuat çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Fiyata dahil gider kalemlerinde artış ya da yeni gider kalemleri oluşması hallerinde teklif fiyatının bunu karşıladığı kabul edilir, yüklenici hak talebinde bulunamaz.

Teminat mektupları dışındaki nakit teminatlar TCDD Taşımacılık A.Ş. adına Vakıflar Bankası TR91 0001 5001 5800 7305 4032 45 IBAN numaralı hesabına yatırılır.

İdarece alınan teminatlar hiçbir suretle haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ortak girişimlerde geçici teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurt dışında elde edilen iş deneyimi kullanılması durumunda pay oranında teminat zorunludur.

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli dışındakilerin teminatları ihaleden hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır (mücbir sebep ve süre uzatımı hariç).

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödemeyi yapacaktır.

Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep edebilmek için durumun meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılmalıdır.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Malların süresinde teslim edilmemesi durumunda İdare tarafından Yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılır.

Mücbir sebebin kabulü için kusur bulunmaması, engelin aşılamaması, meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirim yapılması ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi zorunludur.

Fesih tarihlerini izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır ve bu karar karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

24.09.2026 Saat: 10:00

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.

Kesinleşen ihale kararı, onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde bütün isteklilere bildirilir.

İşte fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan süre uzatımlarında yürürlükteki esaslara göre hesaplama yapılacaktır.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; devralanda ilk ihale şartları aranır. Devir tarihini takip eden 3 yıl içinde başka sözleşme devredilemez veya devralınamaz.

Teslim, montaj ve ambalaj durumu şartnamelere uymayan veya kusurlu malları Yüklenici İdarenin belirlediği sürede bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Malların süresinde teslim edilmemesi durumunda İdare tarafından Yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılır.

Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmeyen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05'i (on binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

10 günlük ihtara rağmen teslim yapılmaması veya yasak fiillerde bulunulması halinde protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenici mücbir sebep halleri dışında mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini belgelerle idareye bildirirse protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

İhale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil tespiti halinde sözleşme feshedilir; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmış ve kamu yararı varsa idare taahhüdün tamamlanmasını isteyebilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre fesihte kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Kesin teminat tedavüldeki Türk parası ise doğrudan, teminat mektubu ise tahsil edilerek, devlet tahvili ise paraya çevrilerek gelir kaydedilir ve borca mahsup edilemez.

Teslim edilen malda hileli malzeme, teknik şartlara aykırılık veya gizli ayıp olması halinde malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesi talep edilir.

Yetkili kuruluşlarca malın piyasaya arzı yasaklanır veya toplatılırsa yüklenici malı geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Yasaklı olduğu halde katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir; üzerlerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Hakkında yasaklama kararı bulunmayıp kamu davası nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlar sadece ihale dışı bırakılır, 11 ve 58 inci maddelerdeki idari yaptırımlar uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Fiyata dahil gider kalemlerinde artış ya da yeni gider kalemleri oluşması hallerinde teklif fiyatının bunu karşıladığı kabul edilir, yüklenici hak talebinde bulunamaz.

Aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile sunulur; sunulmaması, uygun bulunmaması veya fiziki istenen belgelerin makul sürede sunulmaması halinde teklif reddedilir ve teminat gelir kaydedilir.

Numune/demonstrasyon istenen hallerde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, geçici teminatları gelir kaydedilir ve haklarında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır (mücbir sebep ve süre uzatımı hariç).