DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü 2027-2028 Yılları Akaryakıt Alım İhalesi

DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü 2027-2028 Yılları Akaryakıt Alım İhalesi

DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü

Akaryakıt ürünlerinin teslim tarihi itibarıyla yürürlükteki mevzuat, standartlar ve Teknik Şartnameye uygun olması zorunludur; uygun olmayan ürünler kabul edilmez.

DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğünün ve idari yönden bağlı bulunan birimlerinin 2027-2028 yılları içerisinde ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünlerinin temin ve teslim esasları.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Tüzel kişi yüklenicinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağının iş deneyim belgesi kullanılmışsa, ortaklık durumunun değişmediğine ilişkin beyan her hakedişle idareye sunulur.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; devralanda ilk şartlar aranır ve devir tarihinden itibaren 3 yıl içinde başka sözleşme devredilemez veya devralınamaz.

Açık ihale usulü

Tüzel kişilerde yönetim, ortaklar ve vekalet durumunda vekile ilişkin belgelerin sunulması zorunludur.

Teklifi oluşturan belgeler Türkçe olacaktır; başka dildeki belgeler onaylı Türkçe tercümesiyle sunulduğunda geçerlidir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışındaki yurt dışı iş deneyim belgesi kullanılması halinde, belgeyi kullanan ortağın hissesi veya teklif tutarı oranında geçici teminat vermesi zorunludur.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

En düşük fiyat tekliflerinin eşit çıkması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki tutara göre belirlenir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçeli olarak iptal eder; onay tarihinde EKAP üzerinden yapılan yasaklılık teyidinde her iki istekli de yasaklı çıkarsa ihale iptal edilir.

Mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi imzalamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumuna gönderilerek teyit edilmesi zorunludur.

Sözleşme süresince süresi biten lisans, ruhsat ve bayilik belgeleri yüklenici tarafından yenilenerek gecikmeksizin idareye sunulacaktır.

DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü

Ödemeye esas olarak fatura, kabul raporu, borç durum belgesi, ulusal marker ve analiz belgeleri, kantar fişleri, irsaliye ve kesafet belgesi aranır.

Akaryakıt ürünlerinin teslim tarihi itibarıyla yürürlükteki mevzuat, standartlar ve Teknik Şartnameye uygun olması zorunludur; uygun olmayan ürünler kabul edilmez.

Malzemenin montajı, yüklenmesi, taşınması, teslimi, boşaltılması, depolanması, korunması ve taşıma esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar yüklenicinin sorumluluğundadır.

Muayene ve kabul işlemleri Teknik Şartname, yürürlükteki mevzuat ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Her teslimatta teslim edilen malların miktarı ve teknik şartnameye uygunluğu komisyon ve yüklenici/vekili huzurunda kabul tutanağı ile tespit edilerek kabul veya ret raporu düzenlenir.

Yüklenici, şartnameye uymayan veya kusurlu teslim edilen malları İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Akaryakıtın muayene ve analiz sonucunda teknik özellikleri karşılamaması halinde ürün kabul edilmez, uzaklaştırma masrafları yükleniciye aittir ve her aykırılık için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza kesilir.

Tanker mühürlerinin olmaması, eksik/kopuk olması veya belgelerle uyuşmaması halinde boşaltmaya izin verilmez; yükleniciden kaynaklanan aykırılıkta teslimat başına sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza uygulanır.

Sözleşme süresince süresi biten lisans, ruhsat ve bayilik belgeleri yüklenici tarafından yenilenerek gecikmeksizin idareye sunulacaktır.

Akaryakıtın İdarenin belirlediği teslim mahallerine ulaştırılması ile ilgili her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, tartım ve benzeri giderler Yükleniciye ait olacaktır.

DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğünün ve idari yönden bağlı bulunan birimlerinin 2027-2028 yılları içerisinde ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünlerinin temin ve teslim esasları.

Yoğunluk değeriyle hesaplanan litre miktarı ile sevk irsaliyesi veya dolum fişindeki litre miktarı karşılaştırılarak düşük olanı teslim alınan miktar olarak kabul edilecek ve ödemede esas alınacaktır.

Tankerden çıkan miktar ile depoya giren miktar arasındaki ölçüm toleransı dışındaki fark yükleniciden kaynaklanıyorsa akaryakıt kaybı sayılacak ve yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Teknik Şartname 9 sayfa, 7 ana madde ve EK-A, EK-B, EK-C olmak üzere 3 ekten ibarettir.

Birim Fiyat Sözleşme

Resim, harç, tahlil, sigorta, nakliye ve taşıma vb. tüm giderler

Fiyat farkı ve iş artışında %6

Sözleşmeye ilişkin ödemeler DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği tarafından yapılacaktır.

Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 15 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Ödemeye esas olarak fatura, kabul raporu, borç durum belgesi, ulusal marker ve analiz belgeleri, kantar fişleri, irsaliye ve kesafet belgesi aranır.

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Kabul veya garanti bitiminden itibaren iki yıl içinde talep edilmeyen teminat mektupları hükümsüz kalır; diğer teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, birim fiyat teklif alınan mal alımında sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, sözleşme bedelinin %80'i ile yapılan işin tutarı arasındaki farkın %5'i yükleniciye ödenir.

Sözleşmeyi devralan yüklenici, devir sözleşmesi imzalanmadan önce sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat vermek zorundadır.

İdare, işte hata ve eksikler bulunması durumunda bunların giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma yetkisine sahiptir.

İstekliler tekliflerini ve toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecek olup sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

İstekliler her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu birim fiyat şeklinde teklif verecek ve birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

İhale ve sözleşmenin uygulanması sırasında ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile nakliye, taşıma, yükleme, boşaltma ve teslim giderleri teklif fiyatına dahildir.

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Tedavüldeki Türk Parası, geçici ve kesin teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen DİBS ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği Veznesi veya Vakıfbank Uşak Şubesi IBAN TR17 0001 5001 5800 7292 4237 46 hesabına yatırılır.

İdarece alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi dışındakilerin geçici teminatları ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

İdari şartnamenin fiyat avantajı uygulanmasına ilişkin 33.3.1 maddesi boş bırakılmış olup ihalede yerli istekli/mal fiyat avantajı uygulanmamaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda on binde beşi sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır.

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Akaryakıtın İdarenin belirlediği teslim mahallerine ulaştırılması ile ilgili her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, tartım ve benzeri giderler Yükleniciye ait olacaktır.

Yoğunluk değeriyle hesaplanan litre miktarı ile sevk irsaliyesi veya dolum fişindeki litre miktarı karşılaştırılarak düşük olanı teslim alınan miktar olarak kabul edilecek ve ödemede esas alınacaktır.

730 takvim günü

01.01.2027

01.01.2027 - 31.12.2028 tarihleri arası

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 15 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için durumun meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı bildirimde bulunması zorunludur.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi durumunda yeni teslim programı en geç beş iş günü içinde İdareye bildirilir.

Malın süresinde teslim edilmemesi durumunda yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Yüklenici mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirimde bulunmak ve durumu yetkili mercilerden belgelendirmek zorundadır; mücbir sebebin devamı halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir.

Fesih tarihini izleyen 7 gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır ve bu karar tarihini izleyen 5 gün içinde Yükleniciye bildirilir.

24.09.2026 Saat: 10:00

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçeli olarak iptal eder; onay tarihinde EKAP üzerinden yapılan yasaklılık teyidinde her iki istekli de yasaklı çıkarsa ihale iptal edilir.

Yasal sürenin veya ön mali kontrolün bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir; istekli tebliği izleyen on gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır (yabancı istekliler için ilave 12 gün).

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, Kanunun 42 nci maddesindeki sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

İdarenin sözleşme yapmaması halinde istekli en geç 5 gün içinde 10 gün süreli noter ihbarnamesi ile taahhüdünden vazgeçebilir.

Yüklenici teslimden önce afet, yangın, hırsızlık veya üçüncü kişi zararları dahil hasar gören malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

Malzemenin montajı, yüklenmesi, taşınması, teslimi, boşaltılması, depolanması, korunması ve taşıma esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar yüklenicinin sorumluluğundadır.

Yüklenici iş ve işçi sağlığı önlemlerini almakla yükümlüdür; personelin kaza, tedavi giderleri ve tazminatları yüklenici tarafından karşılanır.

Yüklenici, şartnameye uymayan veya kusurlu teslim edilen malları İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Malın süresinde teslim edilmemesi durumunda yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Sözleşmeye uygun malın süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza kesilir.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen uygunsuz malların değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde yükleniciye 1 defaya mahsus teslim imkanı verilir.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen teslimatın yapılmaması halinde kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir ve tasfiye edilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre fesih durumunda teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir; gelir kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.

Yüklenicinin İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde İdare, montaj malzemeleri ile geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir.

İdare, işte hata ve eksikler bulunması durumunda bunların giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma yetkisine sahiptir.

Malda hileli malzeme kullanılması, teknik gereklerine uygun imal edilmemesi veya gizli ayıp olması halinde malın değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesi talep edilir; malın kabul edilmiş olması yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Yetkili kuruluşlarca malın arzının yasaklanması veya toplatılması halinde yüklenici malı geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Akaryakıtın Teknik Şartnamede belirtilen sürede teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında gecikme cezası uygulanır.

Her bir teslimatta sevk, teslim, miktar, yoğunluk, tartım, analiz ve benzeri belgelerin sunulmaması veya uygunsuzluğu halinde sözleşme bedelinin %0,01'i (on binde biri) oranında ceza uygulanır ve kabul yapılmaz.

Akaryakıtın muayene ve analiz sonucunda teknik özellikleri karşılamaması halinde ürün kabul edilmez, uzaklaştırma masrafları yükleniciye aittir ve her aykırılık için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza kesilir.

Tanker mühürlerinin olmaması, eksik/kopuk olması veya belgelerle uyuşmaması halinde boşaltmaya izin verilmez; yükleniciden kaynaklanan aykırılıkta teslimat başına sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza uygulanır.

Mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi imzalamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Tankerden çıkan miktar ile depoya giren miktar arasındaki ölçüm toleransı dışındaki fark yükleniciden kaynaklanıyorsa akaryakıt kaybı sayılacak ve yüklenici tarafından karşılanacaktır.