Mobilya, Mefruşat, Tefrişat, Ses ve Işık Sistemleri Malzeme Alımı İşi

Mutfak malzemeleri alımı kapsamında 1 takım +4 soğuk oda panelleri ve 1 takım +18 soğuk oda panelleri temin edilecektir.

Elektronik ve ses sistemleri alımı kapsamında 1 takım 10 metre truss sistemi, 2 adet 1 ton motorlu vinç, 6 adet aktif line array hoparlör ve 2 adet 32 kanallı dijital mikser temin edilecektir.

Mutfak malzemeleri alımı kapsamında 1 adet konveksiyon fırın, 1 adet taş fırın, 1 adet elektrikli fırın, 1 adet pizza fırını, 1 adet 4 gözlü mutfak ocağı ve 1 adet döner ocağı temin edilecektir.

Elektronik alımı kapsamında 4 adet restoran sipariş makinesi, 10 adet panel menü ekranı, 3 adet ekranlı POS cihazı, 6 adet masaüstü POS cihazı, 4 adet POS terminali ve 10 adet termal fiş yazıcı temin edilecektir.

Esenler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün belirlediği yerler (Teknik şartnamede her malzeme için farklı montaj belirtilmiştir)

Sözleşme konusu mal teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir.

MOBİLYA, MEFRUŞAT, TEFRİŞAT, SES VE IŞIK SİSTEMLERİ MALZEME ALIMI İŞİ (4 KISIM - 206 KALEM)

Sözleşme yapılan firma birim fiyat teklif cetvelinde yer alan malzemelere ilişkin numuneleri firma adı, ihale kayıt numarası ve poz numarası gibi bilgileri numunelerin üzerine yapıştırarak idarenin belirlediği tarihe kadar idareye teslim etmekle yükümlüdür.

Ürünlerin nakliye, montaj, teslimat ve devreye alınması ile yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir; uygun ambalajlanmama kaynaklı hasarlar yüklenici tarafından tazmin edilir.

Alt yüklenici çalıştırılması idari şartname ve teklif çerçevesinde idarenin önceden yazılı oluruna bağlıdır; yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar.

Yarısından fazla hisseye sahip ortağın iş deneyim belgesi kullanıldıysa, her hakedişte ortaklık tespit belgesindeki bilgilerin değişmediğine dair taahhüt beyanı verilir.

Yüklenici İdare onayıyla vekil atayabilir ve noter onaylı yetki belgesiyle vekilin kimlik ve iletişim bilgilerini İdareye sunmakla yükümlüdür.

Açık ihale usulü

Tüzel kişilerde yönetim, ortaklar/üyeler/kurucular bilgileri ile vekaleten katılmada vekil belgeleri sunulmalıdır.

İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

İhaleye katılamayacağı halde katılanların geçici teminatları gelir kaydedilir ve ihale yapılmışsa iptal edilir.

Teminat mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Tahakkuk/Tahsilat Şefliğine veya Halk Bankası TR33 0001 2009 7950 0007 0000 05 IBAN nolu hesaba işin adı, İKN ve unvan yazılarak yatırılmalı ve belge EKAP'a yüklenmelidir.

Tekliflerin açılmasında geçici teminat uygunluğu ile ihale tarihi itibarıyla yasaklılık durumu ve kesinleşmiş vergi veya SGK prim borcu EKAP üzerinden kontrol edilir.

Tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sırasıyla sunulan malın yerli malı olmasına ve iş deneyim belge tutarına göre belirlenir.

Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri süresinde veya usulüne uygun sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhaleye katılım için geçici teminat sunulması zorunludur.

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesi uyarınca iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.

Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yoktur Belgesi sunulmalıdır.

İsteklilerin vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge sunması gerekmektedir.

Yüklenici kişisel verileri alt yükleniciye aktarması gereken durumlarda İşveren'den yazılı izin almak ve alt yüklenici ile asgari bu protokoldeki yükümlülükleri içeren sözleşme yapmak zorundadır.

Mutfak malzemeleri alımı kapsamında 1 takım +4 soğuk oda panelleri ve 1 takım +18 soğuk oda panelleri temin edilecektir.

Elektronik ve ses sistemleri alımı kapsamında 1 takım 10 metre truss sistemi, 2 adet 1 ton motorlu vinç, 6 adet aktif line array hoparlör ve 2 adet 32 kanallı dijital mikser temin edilecektir.

Mutfak malzemeleri alımı kapsamında 1 adet konveksiyon fırın, 1 adet taş fırın, 1 adet elektrikli fırın, 1 adet pizza fırını, 1 adet 4 gözlü mutfak ocağı ve 1 adet döner ocağı temin edilecektir.

Elektronik alımı kapsamında 4 adet restoran sipariş makinesi, 10 adet panel menü ekranı, 3 adet ekranlı POS cihazı, 6 adet masaüstü POS cihazı, 4 adet POS terminali ve 10 adet termal fiş yazıcı temin edilecektir.

Yüklenici malı ve işi süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi, kusurları gidermeyi, gerekli makine, araç, malzeme ve personeli sağlamayı taahhüt eder.

Yüklenici yetkili kuruluşlarca malın piyasaya arzı ve ürün güvenliğine dair düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

Garanti başlangıç tarihi fatura tarihi olup elektrikli ve mekanik ürünlerin garanti belgeleri ürünle birlikte teslim edilecektir.

Sözleşme konusu mal teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir.

Yeni modele dönüştürülme imkânı bulunması halinde; teknik şartnameye uygunluk, ek maliyet talep edilmemesi ve İdare mutabakatıyla mal yeni üretilen modeli ile değiştirilebilir.

İdare imalat sürecinde habersiz ara denetim yapabilir; aykırılık tespitinde üretim şekli düzeltilmezse mal test ve muayeneye sokulmaksızın teslimde reddedilebilir.

Muayene sonucuna itiraz veya idare dışı laboratuvarda yapılan muayenede yeniden inceleme hakem laboratuvarda yapılır ve hakem laboratuvarın raporu kesindir.

MOBİLYA, MEFRUŞAT, TEFRİŞAT, SES VE IŞIK SİSTEMLERİ MALZEME ALIMI İŞİ (4 KISIM - 206 KALEM)

Sözleşme yapılan firma birim fiyat teklif cetvelinde yer alan malzemelere ilişkin numuneleri firma adı, ihale kayıt numarası ve poz numarası gibi bilgileri numunelerin üzerine yapıştırarak idarenin belirlediği tarihe kadar idareye teslim etmekle yükümlüdür.

Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekline dair 7.7.6.1 maddesi boş bırakılmıştır.

Yüklenici resmi tatiller ve gece dahil 24 saat hizmet vermeyi taahhüt eder; sevk ve montaj hasarlarından sorumlu olup hatalı ve eksik ürünleri bedelsiz orijinali ile değiştirmek zorundadır.

Ürünlerin nakliye, montaj, teslimat ve devreye alınması ile yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir; uygun ambalajlanmama kaynaklı hasarlar yüklenici tarafından tazmin edilir.

Ürün arızalarında e-posta veya faksla çağrı yapılacak olup garanti süresi boyunca bakım, onarım, değişim ve eğitim masrafları yükleniciye aittir.

Yüklenici kişisel verileri 6698 sayılı Kanun ilkelerine ve şartlarına uygun işlemek, mevzuata uygun saklamak ve veri güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almakla yükümlüdür.

Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatlar üzerinden toplam tutar KDV hariç olarak hesaplanacaktır.

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

İdare tarafından tebligatlar EKAP üzerinden yapılır; tebligat iş günlerinde ve 09.00-18.00 (yarım mesaide 09.00-13.00) saatleri arasında yapılır ve ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

Birim fiyat sözleşme

İşe başlama tarihinden itibaren 25 takvim günüdür.

1. Kısım için 25 takvim günü, 2. Kısım için 10 takvim günü, 3. Kısım için 15 takvim günü, 4. Kısım için 15 takvim günü

Esenler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün belirlediği yerler (Teknik şartnamede her malzeme için farklı montaj belirtilmiştir)

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 gün içinde; nakit yetersizliğinde 5018 sayılı Kanun madde 34/2'ye göre ödeme yapılır.

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Fiyat farkı ve iş artışı halinde artış tutarının %6'sı oranında ek kesin teminat alınır.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Alt yüklenici çalıştırılması idari şartname ve teklif çerçevesinde idarenin önceden yazılı oluruna bağlıdır; yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Yüklenici malı ve işi süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi, kusurları gidermeyi, gerekli makine, araç, malzeme ve personeli sağlamayı taahhüt eder.

Malların teslimine kadar korunmasından yüklenici sorumlu olup deprem, yangın, hırsızlık vb. hasarlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

Yüklenici yetkili kuruluşlarca malın piyasaya arzı ve ürün güvenliğine dair düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

Yarısından fazla hisseye sahip ortağın iş deneyim belgesi kullanıldıysa, her hakedişte ortaklık tespit belgesindeki bilgilerin değişmediğine dair taahhüt beyanı verilir.

Montaj ve diğer işler için elektrik, su, gaz bağlantılarının kullanımı sırasında ortaya çıkacak olası zararları yüklenici tazmin etmekle yükümlüdür.

Garanti başlangıç tarihi fatura tarihi olup elektrikli ve mekanik ürünlerin garanti belgeleri ürünle birlikte teslim edilecektir.

Yeni modele dönüştürülme imkânı bulunması halinde; teknik şartnameye uygunluk, ek maliyet talep edilmemesi ve İdare mutabakatıyla mal yeni üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı mutabakat kaydıyla sadece malın montaj/teslim yeri ve erken teslimde iş süresi ile ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir; ek sözleşme yapılamaz.

Öngörülemeyen durumlarda birim fiyat teklifli mal alımlarında sözleşme bedelinin yüzde 20'sine kadar ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin sözleşme bedelinin yüzde 80'inden düşük bedelle tamamlanması halinde yükleniciye sözleşme bedelinin yüzde 80'i ile gerçekleşen tutar farkının yüzde 5'i ödenir.

Mücbir sebep kaynaklı süre uzatımı verilebilmesi için durumun meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılması ve durumun belgelendirilmesi zorunludur.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim tarihlerini gösteren teslim programını en geç 5 iş günü içinde İdareye bildirir.

Yüklenici montaj projelerinin veya yerin işin ifasına engel ya da yetersiz olduğunu düşünüyorsa görüşlerini belgelerin tesliminden itibaren 5 iş günü içinde yazılı bildirmelidir.

Yüklenici İdare onayıyla vekil atayabilir ve noter onaylı yetki belgesiyle vekilin kimlik ve iletişim bilgilerini İdareye sunmakla yükümlüdür.

Fiziksel muayene red raporuna itirazda ilk muayenede yer almayan kişilerden en az üç kişilik ikinci komisyon kurulur ve bu komisyonun kararı kesindir.

Muayene sonucuna itiraz veya idare dışı laboratuvarda yapılan muayenede yeniden inceleme hakem laboratuvarda yapılır ve hakem laboratuvarın raporu kesindir.

İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere getirilen mallar teslim alınarak muayenesi yapılır.

Yeniden getirilen malların da uygunsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır.

İş veya mal geçici kabule hazır bulunduğu takdirde en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir ve yetkili makamın onayından sonra geçerlilik kazanır.

İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli kısımları için kısmi kabul yapılabilir.

Yurt dışında gerçekleştirilecek muayene ve kabul işlemlerinde idare tarafından yükleniciden komisyon harcırahları dahil herhangi bir masraf talep edilemez.

İşin yürütülmesi esnasında aksaklık, kalite ve verimlilik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından sözlü veya yazılı olarak bildirilir ve giderilmesinden yüklenici sorumludur.

Akreditif ve avans ödemelerinde ödeme yapılabilmesi muayene ve kabul işlemlerinden muaftır.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl boyunca aynı yüklenici başka sözleşme devredemez veya devir alamaz.

Sözleşmeyi devralan yüklenici, devir sözleşmesi imzalanmadan önce sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat vermek zorundadır.

Teslim, montaj ve ambalaj durumu şartnamelere uymayan veya kusurlu olan mallar İdarenin talimatıyla belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar verilir.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3'ü (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır.

Gecikme cezası protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir; yetersiz kalması halinde kesin ve ek kesin teminatlardan veya yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin kesin teminatlar gelir kaydedilir, sözleşme feshedilir ve alım tasfiye edilir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan fiillerin tespiti halinde protesto çekilmeksizin kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdarece yapılan inceleme süreleri işin süresinden sayılmaz.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen uygun olmayan malların sözleşmeye uygun olanlarla değiştirilmesi için teslim süresi içinde 10 defaya mahsus teslim imkanı tanınır.

Yüklenicinin mücbir sebep olmaksızın mali acz nedeniyle işi yapamayacağını bildirmesi halinde kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek tasfiye edilir.

İhale sürecindeki yasak fiillerin sözleşme sonrası tespiti halinde fesih esastır; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı varsa teminat kadar ceza tahsiliyle iş tamamlattırılabilir.

Mücbir sebepten dolayı sözleşmenin feshi için olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılması ve belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumunda iş tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar yükleniciye iade edilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre fesih halinde teminatlar gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Açık ihale usulü

İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri

Piyasaya arzı yasaklanan veya piyasadan toplanan ürünlerde yüklenici malı geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin masraflar tamamen istekliye aittir, İdareden talep edilemez.

Zeyilname nedeniyle ek süre gerekmesi halinde İdare ihale tarihini bir defaya mahsus en fazla yirmi gün süreyle erteleyebilir.

Teminat mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Tahakkuk/Tahsilat Şefliğine veya Halk Bankası TR33 0001 2009 7950 0007 0000 05 IBAN nolu hesaba işin adı, İKN ve unvan yazılarak yatırılmalı ve belge EKAP'a yüklenmelidir.

Sözleşme Damga Vergisi, mevzuat gereği ödenecek KDV hariç tüm vergi, resim, harçlar, eğitim, ulaşım, nakliye, sigorta masrafları, KİK masrafları, ihale karar masrafları teklife dahildir.

Yüklenici resmi tatiller ve gece dahil 24 saat hizmet vermeyi taahhüt eder; sevk ve montaj hasarlarından sorumlu olup hatalı ve eksik ürünleri bedelsiz orijinali ile değiştirmek zorundadır.

Ürünlerin nakliye, montaj, teslimat ve devreye alınması ile yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir; uygun ambalajlanmama kaynaklı hasarlar yüklenici tarafından tazmin edilir.

Ürün arızalarında e-posta veya faksla çağrı yapılacak olup garanti süresi boyunca bakım, onarım, değişim ve eğitim masrafları yükleniciye aittir.

Şartnamede yer alan hizmetlerden birinin gerçekleşmemesine sebep olan kusur halinde ilgili hizmet bedeli yüklenici alacağından kesilir.

Teklif fiyata dahil giderlerde artış veya yeni giderler oluşması halinde teklif fiyatının bu payı içerdiği kabul edilir; yüklenici hak talebinde bulunamaz.

Sözleşme konusu işin ödemesinde doğacak Katma Değer Vergisi İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir.

Tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sırasıyla sunulan malın yerli malı olmasına ve iş deneyim belge tutarına göre belirlenir.

İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

Sözleşmeye davet tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde yerine getirilmeli, yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilmelidir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçeli iptal eder; iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Sınır değer hesabı ((YAKLAŞIK MALİYET + GEÇERLİ TEKLİFLERİN TOPLAMI) / 1 + GEÇERLİ TEKLİF SAYISI) * 0,78 formülüne göre yapılacak ve sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır.

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uygulanır.

İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşme imzalanamaması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesindeki sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşmeye davet edilir.

Esenler Belediyesi ile Yüklenici arasındaki sözleşmeye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi başlıklı ek hükümler getirilmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi.

Yüklenici kişisel verileri 6698 sayılı Kanun ilkelerine ve şartlarına uygun işlemek, mevzuata uygun saklamak ve veri güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yüklenici, kişisel verileri ilgili kişinin ve İşveren'in izni olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz, aktarılma amacı dışında kullanamaz ve yetkisiz kişilerle paylaşamaz.

Sözleşmenin sona ermesi veya amacın gerçekleşmesi durumunda kişisel veriler yasal süresi içerisinde imha edilmeli ve imha edildiği İşveren'e bildirilmelidir.

Yüklenici, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İşveren'in ya da ilgili kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yüklenici, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarının ve cezai soruşturmaların muhatabıdır.

İşveren çalışanının 657 sayılı Kanun kapsamında disiplin cezasına çarptırılması ihtimalinde ilgili çalışanın mahrum kaldığı haklar Yüklenici tarafından ödenecektir.

Yüklenici kişisel verileri alt yükleniciye aktarması gereken durumlarda İşveren'den yazılı izin almak ve alt yüklenici ile asgari bu protokoldeki yükümlülükleri içeren sözleşme yapmak zorundadır.

Yüklenici, protokol ve sözleşme gereği paylaşılan kişisel verileri gizli bilgi kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlüdür.

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda Yüklenici bu durumu en kısa süre içerisinde İşveren'e bildirecektir.

Yüklenici tarafından İşveren'e aktarılan verilerin aydınlatma ve rıza şartlarına uygun olduğu beyan edilmiş olup aksi durumda idari para cezaları ve zararlar yükleniciye aittir.

Açık rızaya dayalı aktarılan kişisel verilerde rıza geri alındığında Yüklenici bu durumu derhal İşveren'e bildirmek zorundadır; aksi takdirde zararlardan sorumludur.

İşe başlama tarihinden itibaren 25 takvim günüdür.

1. Kısım için 25 takvim günü, 2. Kısım için 10 takvim günü, 3. Kısım için 15 takvim günü, 4. Kısım için 15 takvim günü

Mücbir sebep kaynaklı süre uzatımı verilebilmesi için durumun meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılması ve durumun belgelendirilmesi zorunludur.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim tarihlerini gösteren teslim programını en geç 5 iş günü içinde İdareye bildirir.

Yüklenici montaj projelerinin veya yerin işin ifasına engel ya da yetersiz olduğunu düşünüyorsa görüşlerini belgelerin tesliminden itibaren 5 iş günü içinde yazılı bildirmelidir.

İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere getirilen mallar teslim alınarak muayenesi yapılır.

Malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar verilir.

Süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdarece yapılan inceleme süreleri işin süresinden sayılmaz.

Mücbir sebepten dolayı sözleşmenin feshi için olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirim yapılması ve belgelendirilmesi zorunludur.

14.09.2026 Saat: 10:00

Zeyilname nedeniyle ek süre gerekmesi halinde İdare ihale tarihini bir defaya mahsus en fazla yirmi gün süreyle erteleyebilir.

Sözleşmeye davet tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde yerine getirilmeli, yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilmelidir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçeli iptal eder; iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşme imzalanamaması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesindeki sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşmeye davet edilir.

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 gün içinde; nakit yetersizliğinde 5018 sayılı Kanun madde 34/2'ye göre ödeme yapılır.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Malların teslimine kadar korunmasından yüklenici sorumlu olup deprem, yangın, hırsızlık vb. hasarlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

Montaj ve diğer işler için elektrik, su, gaz bağlantılarının kullanımı sırasında ortaya çıkacak olası zararları yüklenici tazmin etmekle yükümlüdür.

İdare imalat sürecinde habersiz ara denetim yapabilir; aykırılık tespitinde üretim şekli düzeltilmezse mal test ve muayeneye sokulmaksızın teslimde reddedilebilir.

İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl boyunca aynı yüklenici başka sözleşme devredemez veya devir alamaz.

Teslim, montaj ve ambalaj durumu şartnamelere uymayan veya kusurlu olan mallar İdarenin talimatıyla belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar verilir.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3'ü (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır.

Gecikme cezası protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir; yetersiz kalması halinde kesin ve ek kesin teminatlardan veya yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin kesin teminatlar gelir kaydedilir, sözleşme feshedilir ve alım tasfiye edilir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan fiillerin tespiti halinde protesto çekilmeksizin kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenicinin mücbir sebep olmaksızın mali acz nedeniyle işi yapamayacağını bildirmesi halinde kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek tasfiye edilir.

İhale sürecindeki yasak fiillerin sözleşme sonrası tespiti halinde fesih esastır; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı varsa teminat kadar ceza tahsiliyle iş tamamlattırılabilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre fesih halinde teminatlar gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Piyasaya arzı yasaklanan veya piyasadan toplanan ürünlerde yüklenici malı geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

İhaleye katılamayacağı halde katılanların geçici teminatları gelir kaydedilir ve ihale yapılmışsa iptal edilir.

Yüklenici resmi tatiller ve gece dahil 24 saat hizmet vermeyi taahhüt eder; sevk ve montaj hasarlarından sorumlu olup hatalı ve eksik ürünleri bedelsiz orijinali ile değiştirmek zorundadır.

Ürün arızalarında e-posta veya faksla çağrı yapılacak olup garanti süresi boyunca bakım, onarım, değişim ve eğitim masrafları yükleniciye aittir.

Şartnamede yer alan hizmetlerden birinin gerçekleşmemesine sebep olan kusur halinde ilgili hizmet bedeli yüklenici alacağından kesilir.

Teklif fiyata dahil giderlerde artış veya yeni giderler oluşması halinde teklif fiyatının bu payı içerdiği kabul edilir; yüklenici hak talebinde bulunamaz.

Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri süresinde veya usulüne uygun sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

Sınır değer hesabı ((YAKLAŞIK MALİYET + GEÇERLİ TEKLİFLERİN TOPLAMI) / 1 + GEÇERLİ TEKLİF SAYISI) * 0,78 formülüne göre yapılacak ve sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uygulanır.

Yüklenici, kişisel verileri ilgili kişinin ve İşveren'in izni olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz, aktarılma amacı dışında kullanamaz ve yetkisiz kişilerle paylaşamaz.

Yüklenici, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İşveren'in ya da ilgili kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yüklenici, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarının ve cezai soruşturmaların muhatabıdır.

İşveren çalışanının 657 sayılı Kanun kapsamında disiplin cezasına çarptırılması ihtimalinde ilgili çalışanın mahrum kaldığı haklar Yüklenici tarafından ödenecektir.

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda Yüklenici bu durumu en kısa süre içerisinde İşveren'e bildirecektir.

Yüklenici tarafından İşveren'e aktarılan verilerin aydınlatma ve rıza şartlarına uygun olduğu beyan edilmiş olup aksi durumda idari para cezaları ve zararlar yükleniciye aittir.

Açık rızaya dayalı aktarılan kişisel verilerde rıza geri alındığında Yüklenici bu durumu derhal İşveren'e bildirmek zorundadır; aksi takdirde zararlardan sorumludur.