Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2 Kısım 46 Kalem Gıda, Bakliyat, Sebze ve Meyve Alımı

Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 Kısım 46 kalem gıda bakliyat meyve ve sebze alımı

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanesi

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanesi

Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 Kısım 46 kalem gıda bakliyat meyve ve sebze alımı

Salçalar içinde bulunulan yeni yıl mahsulü olacak, bir önceki senenin ürünü olmayacaktır.

Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO konaklayan misafir kahvaltısı ile taşımalı eğitim öğrenci yemeğinde kullanılacak malzemelerin temini, teknik özellikleri ve teslim şartları.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Açık ihale usulü

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesinin sunulması zorunludur.

İdari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.7.6.1 maddesi boş bırakılmıştır.

Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verilmesi zorunludur.

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur; aksi halde teklif değerlendirme dışı bırakılarak teminat gelir kaydedilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmalı ve belgesi EKAP'a yüklenmelidir.

Toplam teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurt dışı iş deneyimi kullanan ortağın kendi hissesi/payı oranında teminat vermesi zorunludur.

Tedavüldeki Türk Parası, teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri teminat olarak kabul edilir.

Üretici firmanın Tarım Bakanlığının Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni belgesi bulunmalıdır.

İdare 13:00-15:00 arası sipariş bildirecek, yüklenici 15:00-16:30 arası günübirlik ve peyderpey teslim edecektir

Getirilen malzemelerin görünüşü, kokusu ve lezzeti bozuk olmayacak; rengini kaybetmiş, yumuşak, yapışkan, gevşemiş, fena kokulu veya ambalajı hasarlı ürünler kabul edilmeyecektir.

Sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik veya kusurlu mallar İdarenin belirlediği süre içinde bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Hileli malzeme, teknik gereklerine aykırılık veya gizli ayıp durumlarında idare malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesini veya uygun hale getirilmesini talep eder; kabul işlemi yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur; aksi halde teklif değerlendirme dışı bırakılarak teminat gelir kaydedilir.

Üretici firmanın Tarım Bakanlığının Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni belgesi bulunmalıdır.

Salçalar içinde bulunulan yeni yıl mahsulü olacak, bir önceki senenin ürünü olmayacaktır.

Kurumun gerek gördüğü hallerde ürünler tekrar resmi kuruma analize gönderilecek ve bedel yüklenici tarafından ödenecektir.

Siparişler bir gün önceden veya aynı gün telefonla bildirilir ve aynı gün mesai saatlerinde teslim edilir. Beğenilmeyen ürünler aynı gün saat 15:00'e kadar yenisiyle değiştirilir.

Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO konaklayan misafir kahvaltısı ile taşımalı eğitim öğrenci yemeğinde kullanılacak malzemelerin temini, teknik özellikleri ve teslim şartları.

Birim fiyat sözleşme

İdare 13:00-15:00 arası sipariş bildirecek, yüklenici 15:00-16:30 arası günübirlik ve peyderpey teslim edecektir

1) İdari şartname, 2) Teknik şartname, 3) Sözleşme tasarısı, 4) Yazılı açıklamalar

Fiyat farkı ödenmesi halinde ödenecek bedelin %6'sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'sı oranında ek kesin teminat alınır.

Sözleşmeye ilişkin ödemeler Mazıdağı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslar dikkate alınacaktır.

Sözleşme bedeli aşılmaması ve karşılıklı anlaşma şartıyla malın teslim yeri ile süresinden önce teslim kaydıyla iş süresi ve ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir.

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde ilave iş yaptırılabilir.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması halinde yükleniciye %80 ile gerçekleşen bedel arasındaki farkın %5'i gider ve kâr karşılığı olarak ödenir.

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı bildirimde bulunması ve durumun belgelendirilmesi zorunludur.

Süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Yüklenicinin malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5'i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde İdare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen teslim yapılmaması halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşmeye uygun olmayan malların değiştirilmesi için teslim süresi içinde yükleniciye bir defaya mahsus teslim imkanı tanınır.

İdareye süresi içinde teslim edilen malların muayene ve kabul incelemesi sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

Sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik veya kusurlu mallar İdarenin belirlediği süre içinde bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Sözleşme ihale yetkilisinin yazılı izniyle devredilebilir; devralan sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat vermek zorundadır ve 3 yıl süreyle başka devir yapılamaz.

Yüklenici idarenin onayıyla vekil atayabilir; noter onaylı yetki belgesi ile temsilcinin adı, soyadı, adres ve telefon bilgilerini idareye bildirmekle yükümlüdür.

İdare, muayene kabul tutanağını ödeme belgesine ekleyerek ödeme sürecini başlatır; akreditif ve avans ödemeleri muayene kabul şartından muaftır.

Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılan fiillerde bulunması halinde protesto çekmeksizin kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

İhale sürecindeki yasak fiiller nedeniyle kural olarak sözleşme feshedilir; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı varsa feshedilmeyip iş tamamlatılabilir.

Mücbir sebep hallerinde yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerden belgelendirmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Fesih sebeplerinin tespitini veya ilgili sürelerin bitimini izleyen 7 gün içinde idarece fesih kararı alınır ve karar tarihinden itibaren 5 gün içinde yükleniciye bildirilir.

Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir ve İdare işi usullerden biriyle yeniden ihale etmekte serbesttir.

Fesih halinde yüklenici teslim işlemlerini durdurur, idare işyerinde yerine getirilmesi durumunda işyerini terk eder ve idareye ait malzeme, belge ve tasarımları tutanakla teslim eder.

Hata ve eksikler bulunan işte eksikliklerin giderilme masrafları belirleninceye kadar idare yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

Fesih durumunda kesin teminatlar nakit ise doğrudan, teminat mektubu ise banka/sigorta şirketinden tahsil edilerek, tahviller ise paraya çevrilerek gelir kaydedilir ve borca mahsup edilemez.

Hileli malzeme, teknik gereklerine aykırılık veya gizli ayıp durumlarında idare malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesini veya uygun hale getirilmesini talep eder; kabul işlemi yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Yetkili kuruluşlarca arzı yasaklanan veya toplatılan ürünleri yüklenici geri almak, satış bedelini iade etmek ve kullanımdan doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Mazıdağı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşme 46 maddeden ibaret olup taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Açık ihale usulü

Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verilmesi zorunludur.

Her türlü harç, vergi, resim, ulaşım ve sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

İş bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Teklif fiyata dahil gider kalemlerinde artış olması durumunda teklif fiyatının bu artışları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmalı ve belgesi EKAP'a yüklenmelidir.

Tedavüldeki Türk Parası, teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri teminat olarak kabul edilir.

İlk iki avantajlı teklif dışındakilerin teminatı hemen, üzerinde ihale kalanın kesin teminat verip sözleşme imzalamasıyla, ikinci isteklinin ise sözleşme imzalanınca iade edilir.

Teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden imalat süreci, teknik çözümler, temin koşulları ve malın özgünlüğü hususlarında ayrıntılar istenir.

İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır (süre uzatımı halleri hariç).

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda on binde beşi oranındaki tutar Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

Kurumun gerek gördüğü hallerde ürünler tekrar resmi kuruma analize gönderilecek ve bedel yüklenici tarafından ödenecektir.

Siparişler bir gün önceden veya aynı gün telefonla bildirilir ve aynı gün mesai saatlerinde teslim edilir. Beğenilmeyen ürünler aynı gün saat 15:00'e kadar yenisiyle değiştirilir.

01.10.2026

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı bildirimde bulunması ve durumun belgelendirilmesi zorunludur.

Süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde İdare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Mücbir sebep hallerinde yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerden belgelendirmesi zorunludur.

Fesih sebeplerinin tespitini veya ilgili sürelerin bitimini izleyen 7 gün içinde idarece fesih kararı alınır ve karar tarihinden itibaren 5 gün içinde yükleniciye bildirilir.

24.09.2026 Saat: 10:00

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

İdare 13:00-15:00 arası sipariş bildirecek, yüklenici 15:00-16:30 arası günübirlik ve peyderpey teslim edecektir

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslar dikkate alınacaktır.

Yüklenicinin malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5'i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde İdare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen teslim yapılmaması halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılan fiillerde bulunması halinde protesto çekmeksizin kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir ve İdare işi usullerden biriyle yeniden ihale etmekte serbesttir.

Hata ve eksikler bulunan işte eksikliklerin giderilme masrafları belirleninceye kadar idare yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

Hileli malzeme, teknik gereklerine aykırılık veya gizli ayıp durumlarında idare malın teknik şartnameye uygun mal ile değiştirilmesini veya uygun hale getirilmesini talep eder; kabul işlemi yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Yetkili kuruluşlarca arzı yasaklanan veya toplatılan ürünleri yüklenici geri almak, satış bedelini iade etmek ve kullanımdan doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur; aksi halde teklif değerlendirme dışı bırakılarak teminat gelir kaydedilir.

Teklif fiyata dahil gider kalemlerinde artış olması durumunda teklif fiyatının bu artışları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.

Teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden imalat süreci, teknik çözümler, temin koşulları ve malın özgünlüğü hususlarında ayrıntılar istenir.

İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır (süre uzatımı halleri hariç).

Kurumun gerek gördüğü hallerde ürünler tekrar resmi kuruma analize gönderilecek ve bedel yüklenici tarafından ödenecektir.

Siparişler bir gün önceden veya aynı gün telefonla bildirilir ve aynı gün mesai saatlerinde teslim edilir. Beğenilmeyen ürünler aynı gün saat 15:00'e kadar yenisiyle değiştirilir.