İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Dağıtılmak Üzere Gıda Malzemelerinin Alınması İşi

İhalenin adı 'İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Dağıtılmak Üzere Gıda Malzemelerinin Alınması İşi', İhale Kayıt Numarası (İKN) ise 2026/1601598 olarak belirlenmiştir.

Sözleşmenin konusu, İdarenin ihtiyacı olan ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen gıda malzemelerinin ihale dokümanı şartları dahilinde temini ve İdareye teslimi işidir.

Yüklenici tüm mal ve malzemenin montajı, ambalajlanması, yüklenmesi, taşınması, teslimi, boşaltılması, depolanması ve korunmasından sorumludur.

Toplam 19 iş kaleminden oluşan gıda alımı

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda her hakedişle birlikte ortaklık tespit belgesinde değişiklik olmadığına dair taahhütname sunulması zorunludur.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile devredilebilir; devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır ve sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde başka sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

Tüzel kişilerde görevliler, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi ve belgeler ile vekaleten katılma halinde vekil belgeleri sunulacaktır.

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden istekliler yerli malı belgesi sunacaktır.

Katılma yasaklarına rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir; üzerlerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Haklarında yasaklama kararı bulunmayan ancak kamu davası açılması nedeniyle ihaleye katılamayacak durumda olanlar sadece ihale dışı bırakılır; 11 inci ve 58 inci maddelerdeki idari yaptırımlar uygulanmaz.

Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubundaki T.C. kimlik numarasından, tüzel kişilerin ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden tespit edilir.

Apostil tasdik şerhi taşıyan yabancı resmi belgeler Konsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan fiillerde bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Teminat mektubu dışındaki nakit teminatların Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Elazığ Şubesi TR 85 0001 5001 5800 7270 5239 96 IBAN nolu hesaba yatırılarak belgesinin EKAP'a yüklenmesi zorunludur.

Tedavüldeki Türk Parası, geçici ve kesin teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen DİBS ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilir.

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

EKAP veya entegrasyonlar üzerinden teyit edilemeyen ve İdarece fiziki olarak talep edilen belgeleri süresinde sunmayan veya aykırı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Teklifler EKAP'ta açılır; isteklilerin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi veya sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı EKAP üzerinden sorgulanarak kontrol edilir.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat ve birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesindeki tutara göre belirlenir.

İhaleye katılımda Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yoktur Belgesi sunulması gereklidir.

Sözleşmenin konusu, İdarenin ihtiyacı olan ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen gıda malzemelerinin ihale dokümanı şartları dahilinde temini ve İdareye teslimi işidir.

Yüklenici malların idareye teslimine kadar korunmasından sorumlu olup teslimden önce deprem, yangın, hırsızlık vb. hasar görmesi halinde malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

Yüklenici tüm mal ve malzemenin montajı, ambalajlanması, yüklenmesi, taşınması, teslimi, boşaltılması, depolanması ve korunmasından sorumludur.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde yükleniciye 2 defaya mahsus teslim imkanı verilir.

Sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu mallar İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Muayene ve kabul işlemleri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

Teslim edilen malda hileli malzeme kullanılması, teknik gereklerine aykırılık veya gizli ayıp olması durumunda malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya uygun hale getirilmesi yükleniciden talep edilir.

Alım konusu malların piyasaya arzının yasaklanması veya piyasadan toplanması halinde yüklenici malları geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Toplam 19 iş kaleminden oluşan gıda alımı

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

İdare tarafından tebligatlar EKAP üzerinden iş günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım günlerde 09.00-13.00) yapılır; tebligat bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

İş birim fiyat sözleşme olarak akdedilecektir.

Belgeler arası öncelik sıralaması: 1) İdari şartname, 2) Teknik şartname, 3) Sözleşme tasarısı, 4) Yazılı açıklamalar şeklindedir.

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Fiyat farkı ödenmesi öngörülürse fiyat farkı bedelinin %6'sı, iş artışı olması durumunda artış tutarının %6'sı oranında ek kesin teminat alınacaktır.

Sözleşmeye ilişkin ödemeler Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacaktır.

Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

Sözleşme bedeli aşılmamak ve taraflar anlaşmak şartıyla yalnızca montaj/teslim yeri ve süresinden önce teslim kaydıyla iş süresi ve ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda birim fiyat teklif alınan mal alımında sözleşme bedelinin %20'sine kadar ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması halinde yükleniciye sözleşme bedelinin %80'i ile yapılan işin tutarı arasındaki farkın %5'i ödenir.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.

Mal veya malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde yükleniciye 2 defaya mahsus teslim imkanı verilir.

Mücbir sebebin kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi zorunludur.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile devredilebilir; devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır ve sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde başka sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

Devir sözleşmesi imzalanmadan önce sözleşmeyi devralan yüklenici sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır.

Sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu mallar İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Muayene ve kabul işlemleri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Elazığ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Fesih sebeplerinin tespitini veya ilgili sürenin bitimini izleyen 7 gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır ve karar tarihini izleyen 5 gün içinde Yükleniciye bildirilir.

Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşmeye uygun yerine getirmemesi üzerine ihtara rağmen durumun sürmesi veya 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki yasak fiillerde bulunması hallerinde protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenici mücbir sebep halleri dışında mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirirse kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir.

İhale sürecindeki yasak fiiller sözleşmeden sonra tespit edilirse sözleşme feshedilir; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı varsa idare sözleşmeyi feshetmeksizin taahhüdün tamamlanmasını isteyebilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi durumunda kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir; İdare geri kalan işi mevzuattaki usullerden biriyle ihale etmekte serbesttir.

Alım konusu malların piyasaya arzının yasaklanması veya piyasadan toplanması halinde yüklenici malları geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Sözleşme 46 maddeden ibaret olup taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Nakliye, yükleme, boşaltma, istifleme, ulaşım, sigorta, resim, harçlar ve KDV hariç tüm vergiler teklif fiyata dâhildir.

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında tahakkuk edecek KDV İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenecektir.

Teminat mektubu dışındaki nakit teminatların Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Elazığ Şubesi TR 85 0001 5001 5800 7270 5239 96 IBAN nolu hesaba yatırılarak belgesinin EKAP'a yüklenmesi zorunludur.

Tedavüldeki Türk Parası, geçici ve kesin teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen DİBS ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilir.

İdare tarafından alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhale üzerinde kalan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli dışındakilerin geçici teminatları ihaleden sonra hemen serbest bırakılır; ihale üzerinde kalanın teminatı kesin teminat verilip sözleşme imzalanınca, ikinci teklifin ise sözleşme imzalanınca iade edilir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat ve birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesindeki tutara göre belirlenir.

İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini veya ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde EKAP üzerinden davet yapılır; istekli tebliğden itibaren 10 gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır (yabancı istekliler için +12 gün).

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama uygulanır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden imalat süreci, teknik çözümler ve malın özgünlüğü bileşenlerine ilişkin açıklamalar istenir ve değerlendirilir.

Açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir ancak bu açıklama teklif fiyatında değişiklik yapılması veya uygun olmayan teklifin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve kullanılamaz.

İdare ihale komisyonu kararı üzerine bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Sözleşme tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan süre uzatımı hallerinde fiyat farkı hesaplanır.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda on binde beşi oranındaki bedel sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır.

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Mal veya malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Mücbir sebebin kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi zorunludur.

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Fesih sebeplerinin tespitini veya ilgili sürenin bitimini izleyen 7 gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır ve karar tarihini izleyen 5 gün içinde Yükleniciye bildirilir.

28.09.2026 Saat: 10:00

İstekli olabilecekler ihale tarihinden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talebinde bulunabilir.

İdare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir.

İhale üzerinde kalan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli dışındakilerin geçici teminatları ihaleden sonra hemen serbest bırakılır; ihale üzerinde kalanın teminatı kesin teminat verilip sözleşme imzalanınca, ikinci teklifin ise sözleşme imzalanınca iade edilir.

Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini veya ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde EKAP üzerinden davet yapılır; istekli tebliğden itibaren 10 gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır (yabancı istekliler için +12 gün).

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

İhale yetkilisi ihale komisyonu karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya iptal eder; onay tarihinde EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır ve her iki istekli de yasaklı çıkarsa ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

Sözleşme tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda on binde beşi oranındaki bedel sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır.

Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

Yüklenici malların idareye teslimine kadar korunmasından sorumlu olup teslimden önce deprem, yangın, hırsızlık vb. hasar görmesi halinde malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

Yüklenici tüm mal ve malzemenin montajı, ambalajlanması, yüklenmesi, taşınması, teslimi, boşaltılması, depolanması ve korunmasından sorumludur.

Sözleşmeye uygun olarak malın süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.

Mal veya malların süresinde teslim edilmemesi halinde yükleniciye 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu mallar İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşmeye uygun yerine getirmemesi üzerine ihtara rağmen durumun sürmesi veya 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki yasak fiillerde bulunması hallerinde protesto çekmeksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Yüklenici mücbir sebep halleri dışında mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirirse kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir.

İhale sürecindeki yasak fiiller sözleşmeden sonra tespit edilirse sözleşme feshedilir; ancak taahhüdün en az %80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı varsa idare sözleşmeyi feshetmeksizin taahhüdün tamamlanmasını isteyebilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi durumunda kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilir.

Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir; İdare geri kalan işi mevzuattaki usullerden biriyle ihale etmekte serbesttir.

Teslim edilen malda hileli malzeme kullanılması, teknik gereklerine aykırılık veya gizli ayıp olması durumunda malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya uygun hale getirilmesi yükleniciden talep edilir.

Alım konusu malların piyasaya arzının yasaklanması veya piyasadan toplanması halinde yüklenici malları geri almak, satış bedelini iade etmek ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Katılma yasaklarına rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir; üzerlerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan fiillerde bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Numune ve demonstrasyon istenen ihalelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

EKAP veya entegrasyonlar üzerinden teyit edilemeyen ve İdarece fiziki olarak talep edilen belgeleri süresinde sunmayan veya aykırı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama uygulanır.

Teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden imalat süreci, teknik çözümler ve malın özgünlüğü bileşenlerine ilişkin açıklamalar istenir ve değerlendirilir.

İdare ihale komisyonu kararı üzerine bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan süre uzatımı hallerinde fiyat farkı hesaplanır.