13 Farklı Kitap İçin Baskı ve Cilt Hizmeti Alımı

Teslim edilen ve muayene kabul işlemleri tamamlanan eserler için İdarenin onayıyla kısmi kabul yapılabilir.

İş tamamlandığında kabul işlemleri masrafları yükleniciye ait olmak üzere Çankaya/Ankara adresindeki idare biriminde yapılacaktır.

İdare, ihale kapsamında yer alan eserlerin baskıya hazır dosyalarını aynı anda teslim etmek zorunda olmayıp, ihtiyacına göre farklı tarihlerde yükleniciye teslim edebilir.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Açık ihale usulü

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi sunulması zorunludur.

İdari şartnamenin 7.2 maddesi altındaki 7.2.1 ve 7.2.2 bentleri boş bırakılmış olup ihalede herhangi bir ekonomik ve mali yeterlik kriteri aranmamaktadır.

İdari Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.7.6.1 maddesi boş bırakılmıştır.

% 3

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesi İdareye verilecektir.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İşin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklife kapalıdır.

Hesap Adı: Strateji Geliştirme Ve Kurumsal Gelişim Birimi, IBAN: TR80 0001 0007 9806 3542 5150 38

Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

İş tamamlandığında kabul işlemleri masrafları yükleniciye ait olmak üzere Çankaya/Ankara adresindeki idare biriminde yapılacaktır.

İdare, ihale kapsamında yer alan eserlerin baskıya hazır dosyalarını aynı anda teslim etmek zorunda olmayıp, ihtiyacına göre farklı tarihlerde yükleniciye teslim edebilir.

Kusurlu malzeme, tasarım/uygulama hatası ve taahhüdün yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olup 4735 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümleri uygulanır.

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

Hakediş raporu yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde tahakkuka bağlanır ve tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılır.

Teknik şartnamenin gerektirdiği tüm giderler ile ulaşım, sigorta, KDV hariç vergi, resim, harçlar sözleşme bedeline dahildir; KDV idarece ayrıca ödenir.

Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde fiyat farkı bedelinin ve/veya iş artışı olması halinde bu tutarın %6'sı oranında ek kesin teminat alınır.

Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez; temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur.

Bu iş için yükleniciye avans verilmeyecektir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan süre uzatımlarında yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri dışında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin yüzde 1'i oranında ceza kesilir; aynı fiilin tekrarında oran yüzde 50 artırımlı uygulanır.

Sözleşmenin 16.1.2 maddesi tablosunda yer alan özel aykırılık hallerinde her bir aykırılık için binde 1 oranında ceza uygulanır.

Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplamı ilk sözleşme bedelinin yüzde 30'unu geçemez; bu oran aşıldığında yüzde 30'a kadar ceza uygulanır ve sözleşme protestosuz feshedilir.

İş süresinde bitirilmezse en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden yüzde 1 gecikme cezası kesilir.

Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep edilebilmesi için durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirimde bulunulması zorunludur.

Teslim edilen ve muayene kabul işlemleri tamamlanan eserler için İdarenin onayıyla kısmi kabul yapılabilir.

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Hizmet konusu ve ifası sırasında meydana getirilen fikri ve sınai haklar münhasıran idareye ait olup, hak ihlallerinden doğacak hukuki, idari ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye ait olup İdareden hiçbir masraf talep edilemez.

% 3

Birim fiyat teklif ve birim fiyat sözleşme

İşin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklife kapalıdır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Teknik şartnamenin öngördüğü hizmetin gerektirdiği tüm giderler ile ulaşım, sigorta, KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler yükleniciye aittir.

KDV İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Hesap Adı: Strateji Geliştirme Ve Kurumsal Gelişim Birimi, IBAN: TR80 0001 0007 9806 3542 5150 38

Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,78 olarak tespit edilmiştir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımı hallerinde yürürlükteki esaslar uygulanır.

İhale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden davet edilir ve tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde (yabancı istekliler için +12 gün ilave edilerek) yasal yükümlülüklerini yerine getirip sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması halinde bedelin on binde beşi oranındaki tutar KİK hesabına yatırılır.

Gecikilen her takvim günü için gecikme cezası uygulanacağı belirtilmiş olup oran metinde '960,01 (yüzde bir)' olarak geçmektedir.

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep edilebilmesi için durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 20 gün içinde İdareye yazılı bildirimde bulunulması zorunludur.

24.09.2026 Saat: 10:00

İhale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden davet edilir ve tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde (yabancı istekliler için +12 gün ilave edilerek) yasal yükümlülüklerini yerine getirip sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez; temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri dışında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin yüzde 1'i oranında ceza kesilir; aynı fiilin tekrarında oran yüzde 50 artırımlı uygulanır.

Sözleşmenin 16.1.2 maddesi tablosunda yer alan özel aykırılık hallerinde her bir aykırılık için binde 1 oranında ceza uygulanır.

Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplamı ilk sözleşme bedelinin yüzde 30'unu geçemez; bu oran aşıldığında yüzde 30'a kadar ceza uygulanır ve sözleşme protestosuz feshedilir.

İş süresinde bitirilmezse en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden yüzde 1 gecikme cezası kesilir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki yasak fiil ve davranışların tespiti halinde teminat gelir kaydedilerek sözleşme doğrudan feshedilir.

İdare, ihale kapsamında yer alan eserlerin baskıya hazır dosyalarını aynı anda teslim etmek zorunda olmayıp, ihtiyacına göre farklı tarihlerde yükleniciye teslim edebilir.

Hizmet konusu ve ifası sırasında meydana getirilen fikri ve sınai haklar münhasıran idareye ait olup, hak ihlallerinden doğacak hukuki, idari ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir.

Kusurlu malzeme, tasarım/uygulama hatası ve taahhüdün yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olup 4735 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümleri uygulanır.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye ait olup İdareden hiçbir masraf talep edilemez.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Gecikilen her takvim günü için gecikme cezası uygulanacağı belirtilmiş olup oran metinde '960,01 (yüzde bir)' olarak geçmektedir.