Biyosidal Uygulama Hizmet Alımı

Halk Sağlığını ve huzurunu bozan zararlılar ile mücadele doğrultusunda Biyosidal Ürünler (kemirgen, uçan, yürüyen ve tüm haşere vb.) ile Zararlılara Karşı Mücadele Hizmet Alımı.

Birim fiyat teklif cetvelinde en geniş uygulama alanı 1.086.312 m2 ile 2. sıradaki Tokat Devlet Hastanesi iş kalemine aittir.

İş, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı 9 hastane/sağlık merkezinde teslim alınacaktır.

İdareye başvuru yazısının ulaştığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde teslim alınır.

İşin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde muayene kabul yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Hizmet Binalarının Kapalı ve Açık Alanları

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde 2027 yılı biyosidal ürün kullanılarak haşere ve kemirgen zararlıları ile mücadele doğrultusunda Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı yapılmasıdır.

Tokat Devlet Hastanesi, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Zile Devlet Hastanesi, Reşadiye Devlet Hastanesi ve Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı Hastanesi uygulama kapsamındadır.

Açık ihale usulü

Tüzel kişi yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş deneyim belgesi kullanıldıysa her hakedişte ortaklık tespit belgesinde değişiklik olmadığına dair taahhüt sunulması zorunludur.

İstekliler e-teklif kapsamında geçici teminat sunmak zorundadır.

Numune/demonstrasyon değerlendirmesi en avantajlı birinci ve ikinci teklifler için yapılır; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri makul sürede sunmayan, sunuluş şekline aykırı sunan veya yüklenen belgelerden farklı belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

Sözleşme imzalanmadan önce teklif fiyatı sınır değere eşit/üzerinde ise teklif fiyatının %6'sı; sınır değerin altında ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır.

Sözleşmeye davet edilen istekli tebliğden itibaren on gün içinde mesleki faaliyetini oda kayıtlı sürdürdüğünü ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 4 üncü fıkrası (a, b, e, g) bentlerindeki durumlarda olmadığını tevsik eden belgeleri EKAP üzerinden gönderir.

Yüklenici firma İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olmalıdır.

Yüklenici firma Mesul Müdürlük Belgesine sahip olmalıdır.

Uygulama yapan personelin biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip olması zorunludur.

Birim fiyat teklif cetvelinde en geniş uygulama alanı 1.086.312 m2 ile 2. sıradaki Tokat Devlet Hastanesi iş kalemine aittir.

Yüklenici tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Hizmet Binalarının Kapalı ve Açık Alanları

Yüklenici firma İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olmalıdır.

Yüklenici firma Mesul Müdürlük Belgesine sahip olmalıdır.

Uygulama yapan personelin biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip olması zorunludur.

Kullanılacak olan ürün ve formülasyona ait Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim izin belgesi veya ithal ürünler için ithal izin belgesi bulunmalıdır.

Uygulama sırasında kaza ve zehirlenmeler için ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur.

Tokat Devlet Hastanesi, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Zile Devlet Hastanesi, Reşadiye Devlet Hastanesi ve Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı Hastanesi uygulama kapsamındadır.

İş birim fiyat sözleşme olup, cetvelde yer alan iş kalemlerinin miktarları ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden akdedilir.

Vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, işçilik, makine, teçhizat, zararlı imhasında kullanılacak aletler ve Biyosidal ürünler, her türlü sigorta giderleri, damga vergileri, KİK payı, amortisman, giyim, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamındaki giderler ile %4 sözleşme ve genel giderler sözleşme bedeline dahildir.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

İhale konusu iş için yükleniciye avans verilmeyecektir.

İşler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplama yapılacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri haricinde sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında ceza kesilir; tekrarında oran %50 artırılır.

İşin yürütülmesine ilişkin teknik şartname hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında ceza uygulanır.

Aylık periyodik uygulama haricinde İdarece istenen sağlık tesisinde uygulama yapılmaması durumunda binde 6 ceza uygulanır.

Kesilecek cezaların toplam tutarı ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçemez; bu oran aşıldığında protesto çekilmeksizin sözleşme feshedilir.

İş süresinde tamamlanmazsa en az 10 gün süreli ihtar verilir ve gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında gecikme cezası kesilir.

Kabul raporunun düzenlenmesinden sonra hakediş raporu imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde tahakkuka bağlanır ve izleyen 30 gün içinde ödenir.

Hakediş ve alacaklar idarenin yazılı izni olmaksızın devir veya temlik edilemez; temliknamelerin noter onaylı olması zorunludur.

Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

Sözleşme bedeli aşılmamak ve karşılıklı anlaşmak kaydıyla işin yapılma/teslim yeri, süresi ve ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir.

Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare en az on gün süreli ihtar vererek sözleşmeyi feshedebilir.

Taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve kamu yararı bulunması durumunda idare sözleşmeyi feshetmeyip tamamlama isteyebilir.

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı bildirimde bulunması ve belgelendirmesi zorunludur.

Öngörülemeyen hallerde sözleşme bedelinin %20'sine kadar ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

TOKAT mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması halinde aradaki farkın %5'i yükleniciye ödenir.

Sözleşme imzalanmadan önce teklif fiyatı sınır değere eşit/üzerinde ise teklif fiyatının %6'sı; sınır değerin altında ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır.

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi uygulanır.

Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda on binde beşi oranındaki tutar sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımında yürürlükteki esaslara göre hesaplanır.

İşe başlama tarihi 01.01.2027, işi bitirme tarihi 31.12.2027 olup sürelerin hesabı takvim günü esasına göredir.

24.09.2026 Saat: 10:00

İhale yetkilisi en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya iptal eder; ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır.

Kesinleşen ihale kararı, onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde bütün isteklilere bildirilir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Yasal sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde EKAP üzerinden davet edilir; tebliğden itibaren on gün içinde sözleşme imzalanır (yabancı isteklilere 12 gün ilave edilir).

Sözleşmeye davet edilen istekli tebliğden itibaren on gün içinde mesleki faaliyetini oda kayıtlı sürdürdüğünü ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 4 üncü fıkrası (a, b, e, g) bentlerindeki durumlarda olmadığını tevsik eden belgeleri EKAP üzerinden gönderir.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

İşler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplama yapılacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri haricinde sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında ceza kesilir; tekrarında oran %50 artırılır.

İşin yürütülmesine ilişkin teknik şartname hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında ceza uygulanır.

Aylık periyodik uygulama haricinde İdarece istenen sağlık tesisinde uygulama yapılmaması durumunda binde 6 ceza uygulanır.

Kesilecek cezaların toplam tutarı ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçemez; bu oran aşıldığında protesto çekilmeksizin sözleşme feshedilir.

İş süresinde tamamlanmazsa en az 10 gün süreli ihtar verilir ve gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedelinin binde 6'sı oranında gecikme cezası kesilir.

Kabul raporunun düzenlenmesinden sonra hakediş raporu imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde tahakkuka bağlanır ve izleyen 30 gün içinde ödenir.

Sözleşme tasarısında sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri maddesi boş bırakılmıştır.

Yüklenici tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif açıklaması istenecektir.

Numune/demonstrasyon değerlendirmesi en avantajlı birinci ve ikinci teklifler için yapılır; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri makul sürede sunmayan, sunuluş şekline aykırı sunan veya yüklenen belgelerden farklı belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi uygulanır.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımında yürürlükteki esaslara göre hesaplanır.