Müdürlüğümüze Bağlı 112 İl Ambulans Servisi Avrupa ve Anadolu Yakası Tıbbi Cihazların Kalibrasyon Hizmet Alımı

Kalibrasyonu yapılacak cihazın teknik personeli tarafından kontrolü yapılıp kullanıma hazır hale geldiği tespit edildikten sonra künye numara bazlı cihaz başı ayrı fatura kesilecek ve fatura 2 iş günü içerisinde idareye teslim edilecektir.

İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir.

İş tamamlandığında yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere 112 İl Ambulans Servisi Avrupa ve Anadolu Yakası adresinde başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde teslim alınır.

Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

Bakım ve onarım sonrası yapılan tekrar kalibrasyon işlemleri için ayrıca ücret talep edilemez.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi dahil çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

İhale kayıt numarası 2026/1642888 olup ihale açık ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir.

İdareye yapılacak talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

İdari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.7.6 maddesi boş bırakılmıştır.

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

Teklifler teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP'tan gönderilir.

Toplam geçici teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurt dışında gerçekleştirilen iş deneyimi kullanılması durumunda ilgili ortağın hissesi veya iş kısmı oranında geçici teminat vermesi zorunludur.

Değerlendirme ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgiler üzerinden yapılır; kamu kurumları internet sayfalarından teyit edilemeyen belgeler ihtiyaç duyulmadıkça fiziki olarak istenmez.

Numune/demonstrasyon değerlendirmesi en avantajlı birinci ve ikinci teklif için yapılır; işlemlerini yerine getirmeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilir ve haklarında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır.

Ortak girişimlerde kesin teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurtdışı iş deneyimi kullanan ortak kendi hissesi/oranı kadar kesin teminat vermek zorundadır.

Müdürlüğümüze Bağlı 112 İl Ambulans Servisi Avrupa ve Anadolu Yakası

İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir.

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi dahil çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bakım ve onarım sonrası yapılan tekrar kalibrasyon işlemleri için ayrıca ücret talep edilemez.

Birim Fiyat Sözleşme

İşe başlama tarihinden itibaren 3 aydır

Kalibrasyonu yapılacak cihazın teknik personeli tarafından kontrolü yapılıp kullanıma hazır hale geldiği tespit edildikten sonra künye numara bazlı cihaz başı ayrı fatura kesilecek ve fatura 2 iş günü içerisinde idareye teslim edilecektir.

Hakediş raporu imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır ve tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde ödeme yapılır.

Yüklenici hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez; temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur.

Bu iş için avans verilmeyecektir.

İşler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri dışında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin binde 2'si oranında ceza uygulanır; aynı fiilin tekrarında oran %50 artırımlı uygulanır.

Özel aykırılık hallerinde ilk sözleşme bedelinin binde 5'i oranında ceza uygulanır; herhangi bir aykırılığın 15 sayısına ve toplam özel aykırılık halinin 60 sayısına ulaşması durumunda sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir.

Ağır aykırılık hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir ve ayrıca ilk sözleşme bedelinin %2'si oranında ceza uygulanır.

Kesilecek cezaların toplam tutarı ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçemez; toplam ceza tutarı %30'u aştığında bu orana kadar ceza uygulanır ve sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir.

İş süresinde bitirilmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden binde 2 oranında gecikme cezası uygulanır.

Yüklenicinin mücbir sebepten dolayı süre uzatımı isteyebilmesi için mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerce belgelendirmesi zorunludur.

İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yükleniciden kaynaklanmayan gecikmelerde işin süresi en az gecikilen süre kadar uzatılır.

İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi bu artışla orantılı olarak uzatılır.

Sözleşme tasarısının 21.2.1 numaralı maddesi boş bırakılmış olup ilave bir sigorta ve teminat türü/limiti düzenlenmemiştir.

Sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı anlaşma kaydıyla yalnızca işin yapılma veya teslim yeri ile süresinden önce teslim kaydıyla işin süresi ve ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir; bu haller dışında ek sözleşme düzenlenemez.

İhale sürecinde yasak fiilde bulunduğu sonradan anlaşılan yüklenicinin taahhüdünün en az yüzde 80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı bulunuyorsa sözleşme feshedilmeyip iş tamamlattırılabilir; bu durumda kesin teminat tutarı kadar ceza kesilir.

Sözleşmenin süresi hiçbir şekilde 31.12.2026 tarihini geçmeyecektir.

Mücbir sebep kaynaklı fesih talebinde bulunabilmek için mücbir sebebin gerçekleştiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunulması ve yetkili mercilerden belgelendirilmesi zorunludur.

Öngörülemeyen durumlar sebebiyle iş artışının zorunlu olması durumunda, sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde aynı yükleniciye ilave iş yaptırılabilir.

İşin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması halinde yükleniciye %80 ile gerçekleşen iş tutarı arasındaki farkın %5'i ödenir.

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Avrupa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İdari şartnamenin işin yapılacağı yerin görülmesine ilişkin 12. maddesi boş bırakılmıştır.

İdari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.7.6 maddesi boş bırakılmıştır.

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif verilecek ve birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP hesabına giriş yaparak dokümanı indirmiş olanlara EKAP üzerinden gönderilir.

Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle erteleyebilir.

İhalenin saatinden önce iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

Sözleşmenin uygulanması sırasındaki ulaşım, vergi, resim, sigorta, harç ve benzeri giderler ile teknik şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.

İşin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Toplam geçici teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurt dışında gerçekleştirilen iş deneyimi kullanılması durumunda ilgili ortağın hissesi veya iş kısmı oranında geçici teminat vermesi zorunludur.

Tedavüldeki Türk Parası, geçici ve kesin teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi veya Fatih Mal Müdürlüğü Ziraat Bankası Vatan Caddesi Şubesi IBAN hesaplarına yatırılarak belgeleri EKAP'a yüklenir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır; ortakları arasında yabancı kişi bulunan ortak girişimler yararlanamaz.

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İdare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya iptal eder; onay gününde EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır.

İstekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir ve tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde (yabancı istekliler için +12 gün) sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Teklif fiyatının sınır değere eşit/üstünde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır.

Ortak girişimlerde kesin teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir; ancak yurtdışı iş deneyimi kullanan ortak kendi hissesi/oranı kadar kesin teminat vermek zorundadır.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı Diğer Hizmetler kategorisi için 0,78 olarak belirlenmiştir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak idare veya mücbir sebep kaynaklı süre uzatımında ilgili mevzuat esaslarına göre hesaplanacaktır.

Bakım ve onarım sonrası yapılan tekrar kalibrasyon işlemleri için ayrıca ücret talep edilemez.

İşe başlama tarihinden itibaren 3 aydır

İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır

Yüklenicinin mücbir sebepten dolayı süre uzatımı isteyebilmesi için mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerce belgelendirmesi zorunludur.

İş tamamlandığında yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere 112 İl Ambulans Servisi Avrupa ve Anadolu Yakası adresinde başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde teslim alınır.

Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

İhale 28.09.2026 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Sözleşmenin süresi hiçbir şekilde 31.12.2026 tarihini geçmeyecektir.

Mücbir sebep kaynaklı fesih talebinde bulunabilmek için mücbir sebebin gerçekleştiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunulması ve yetkili mercilerden belgelendirilmesi zorunludur.

Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP hesabına giriş yaparak dokümanı indirmiş olanlara EKAP üzerinden gönderilir.

Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle erteleyebilir.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya iptal eder; onay gününde EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır.

İstekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir ve tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde (yabancı istekliler için +12 gün) sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Yüklenici hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez; temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur.

İşler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır; ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde yürürlükteki esaslara göre hesaplanacaktır.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Özel ve ağır aykırılık halleri dışında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde ilk sözleşme bedelinin binde 2'si oranında ceza uygulanır; aynı fiilin tekrarında oran %50 artırımlı uygulanır.

Özel aykırılık hallerinde ilk sözleşme bedelinin binde 5'i oranında ceza uygulanır; herhangi bir aykırılığın 15 sayısına ve toplam özel aykırılık halinin 60 sayısına ulaşması durumunda sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir.

Ağır aykırılık hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir ve ayrıca ilk sözleşme bedelinin %2'si oranında ceza uygulanır.

Kesilecek cezaların toplam tutarı ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçemez; toplam ceza tutarı %30'u aştığında bu orana kadar ceza uygulanır ve sözleşme protesto çekilmeksizin feshedilir.

İş süresinde bitirilmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden binde 2 oranında gecikme cezası uygulanır.

4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışların tespiti halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatlar gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir.

Yüklenicinin mücbir sebepten dolayı süre uzatımı isteyebilmesi için mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerce belgelendirmesi zorunludur.

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi dahil çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yüklenicinin mücbir sebep halleri dışında mali acz nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirmesi halinde protesto çekilmeksizin kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir.

Yüklenicinin taahhüdünü sözleşmeye uygun yapmaması veya işi süresinde bitirmemesi halinde gecikme cezası uygulanmak üzere idarenin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek teminat gelir kaydedilir.

İhale sürecinde yasak fiilde bulunduğu sonradan anlaşılan yüklenicinin taahhüdünün en az yüzde 80'i tamamlanmışsa ve kamu yararı bulunuyorsa sözleşme feshedilmeyip iş tamamlattırılabilir; bu durumda kesin teminat tutarı kadar ceza kesilir.

İhalenin saatinden önce iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

Numune/demonstrasyon değerlendirmesi en avantajlı birinci ve ikinci teklif için yapılır; işlemlerini yerine getirmeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilir ve haklarında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır.

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İdare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi imzalamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.